简单建筑施工合同 简单工程施工合同协议

网上有很多关于简单建筑施工合同的问题，也有很多人解答有关简单工程施工合同协议的知识，今天艾巴小编为大家整理了关于这方面的知识，让我们一起来看下吧!

内容导航：

一、谁有室内装饰工程施工合同（简单点的）

二、简单建筑施工合同

三、工程合同怎么写

一、谁有室内装饰工程施工合同（简单点的）

伊莱克装饰工程有限公司装修合同

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)伊立克装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国经济合同法》及建设部和省市建委关于建筑装饰工程的有关规定，经双方协商一致，签订本合同如下：

一、项目概述和承包方法

1、工程名称：家居室内装饰

2、项目位置：

3、工程承包方式：

4、项目概述：

二、工程装饰内容：

三、项目成本：

工程造价以施工图纸、甲方使用要求和设计要求为依据；

工程造价为元。

大写(以甲方确定的单价为准，以工程竣工后审计为准)

四、项目周期

工程开工日期：年月日。

工程竣工日期：年月日

五、质量要求

根据建设部国家行业标准JGJ 73-91 《建筑装饰工程施工验收规范》及省、市建委、消防部门规定的标准，工程质量达到一流。工程竣工后如有质量问题(人为原因造成的质量问题除外，竣工后由甲方使用)，属于乙方的，乙方免费保修，保修期一年，终身维护。

六、付款方式

字体1、合同签订后，甲方向乙方支付工程总造价人民币。

字体工程进行到一半时，甲方向乙方支付工程总造价人民币。

3、工程竣工验收后，甲方向乙方支付全部余款。

七、双方的责任

1、甲方：负责提供项目的整体(使用和设计要求；提供现场用水、用电的位置；提供原建筑的材料运输、必要的材料存放场地和设计图纸；负责标明装修工程涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀的位置；施工场地应平坦。

2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸和工程报价。

八、其他事项

甲乙双方同意达成如下协议：

1、工程因特殊情况或不可抗力不能施工的，可顺延工期；违约造成的一切损失由违约方承担。

2、本工程报价之外的工程或项目的材料、工艺发生变更时，甲方确认综合单价后，以“现场签证单”为准，并纳入竣工决算补遗。(如已发生本项目报价以外的项目或项目材料、工艺发生变化，甲方已认可，但甲方无签证，所发生的费用也生效。)

3、工程量变更时，按竣工后审核的工程量计算。

4、如甲方或乙方违约，不按合同执行，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

5、其他未尽事宜由双方协商解决。

6、本合同一式两份，双方签字后生效，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方签字确认：乙方单位名称

(公章)

部门主管：

电话：电话：

授权代理：授权代理人：

年月日月日月日。

二、简单建筑施工合同

1.简单建筑施工合同模型

施工单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》 《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经协商，甲方愿意将儋州市天湖花园住宅小区经济适用房项目发包给乙方。为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立以下合同条款，以供双方共同遵守：

一、项目

1、项目名称：xxx保障性住房。

2、项目地址：xx中兴大道。

3、工程范围：全部内容按照设计图纸要求达到竣工验收交付标准。两栋建筑除桩基外的土建及水电安装工程；地上11层2栋，框剪结构，含电梯及公共部位装修。毛坯房、电梯(参考松涛花园5#、6#楼)标准包含基础开挖、土方运输、外运土方等全部内容。

4、总建筑面积约13,864m2(以施工图为准)。

5、外墙及室内给水给排水1.5米，水表后安装阀门；

6、承包方式：一次性固定单价合同，包含所有不可预见费用；

7、合同单价：1750元/平方米，预计工程造价：2426万元(含税)；

8、强弱电工程；乙方负责设计中包含的强弱电、配电箱、配电柜、入户端子箱。弱电部分只埋不穿线。

9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等。应按设计和规范要求施工；公共电梯间、楼梯间地面为防滑瓷砖，墙面为白色仿瓷涂料；入户门价格必须达到每1000元；品牌由甲方确定.

二、施工准备

1、甲方

(1)负责水、电和道路；

(2)组织相关人员进行施工技术交底；

(3)委派工地代表监督检查工程质量，负责签发签证，核实工程量和进度报告，负责甲方应承担的相关部门事宜。

2、乙方

(1)负责红线范围内的临时设施、水电接入和材料运输道路；

(2)现有板房按原价转让给乙方，自本合同生效之日起办理交接手续；

(3)组织施工人员、材料和机械进入现场；

(4)负责编制施工组织设计、施工方案和内业资料，确保竣工验收达标；

(5)被任命为现场代表，负责工程质量和安全，提供工程进度报告，并负责乙方应承担的相关部门事宜。

三、项目周期

本项目经双方协商一致，总工期为300天(日历天)。(如因台风、暴雨等非乙方原因或不可抗力，经甲方代表证明后，工期相应顺延)。开工日期以甲方确认的开工时间为准，总工期10个月，总工期300天。

四、本工程竣工质量为一次性合格工程。

1、乙方必须严格按照GJ颁布的建筑工程规范、规程、标准进行施工；

2、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：

(1)本工程使用的所有材料必须保质保量，经甲方现场代表认可后方可用于工程施工；

(2)隐蔽工程必须经甲方现场代表检查验收后，方可进行下一道工序的施工；

(3)乙方应及时向甲方代表报告施工中出现的质量问题，待整改并报甲方认可后，方可进入下道工序；

(4)工程竣工后：乙方应按规定进行保修，保修期为验收合格之日起一年。

五、安全生产与文明施工

1、按照谁施工谁负责的原则，施工方负全责，必须按照《海南省建设工程施工安全管理条例》和海南省《建设工程安全操作规程》等相关规定进行施工，并与公司签订安全管理责任书。

2、如果是安全空调

本项目为固定单价总包合同；合同总价暂定为2426万元人民币(含税)；承包人自行完成11层至6层(五层顶楼)两栋楼主体框架时，发包人按承包人总造价的25%(242625%=606万)向承包人支付进度款，次月5日前支付；当承包商完成11层的2号楼并达到天花板时。

发包人按承包人总造价的25%(242625%=606万)向承包人支付进度款，于次月5日前支付；工程竣工验收后7天内，向承包人支付工程总额的25%(242625%=606万)。

并于次月5日前支付；工程结算审核完成后，发包人应在10个工作日内向承包人支付审核总费用的百分之九十七；剩余3%作为保修金，在工程竣工验收满一年后10天内支付(不计利息)。

七、争议解决在合同履行过程中，如发生合同争议，双方应首先协商解决；协商不成的，提交人民法院诉讼。

八、其他协议

字体本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后三日内，乙方将保证金支付至甲方指定账户后生效。

2、其他未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内，乙方向甲方(松桃管理局)指定账户支付定金一千万元后，本合同生效。保证金的退还时间为每次支付工程款时的25%。

甲方(公章):_ _ _ _ _ _乙方(公章):_ _ _ _ _ _ _

法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2.简单建筑施工合同模型

委托方：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(以下简称甲方)承办方：_ _ _ _ _ _ _ _ _。

经友好协商，本着相互尊重的原则，甲方委托乙方进行施工。为明确双方责任，确保任务完成，共同遵守本合同，经双方协商签订如下协议，以资共同遵守。

一、主要要求：

(1)项目名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _

(二)承包工程的内容：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(3)建设地点：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(4)层高：一层为_ _ _ _ _ _ _ _米，二层为_ _ _ _ _ _ _ _米，三层为_ _ _ _ _ _ _ _米，四层为_ _ _ _ _ _ _ _米，五层为_ _ _ _ _ _ _ _米。

(5)预算总成本：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(6)提供技术资料和图纸的方法：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

二、施工时间：

本合同的内容应自_ _ _ _ _ _ _开始实施

三、付款方式

四、施工、拆除和设计变更：

1.乙方应根据甲方提供的图纸和要求组织施工.

2.施工期间，甲方应积极配合乙方的现场协调工作。

3.施工过程中，如因甲方原因造成停工，甲方应承担乙方施工人员停工期间的生活费和误工费。

4.施工图纸发生技术变更时，甲方应及时将变更后的图纸交付给乙方。如果变更后的图纸延迟交付，甲方应承担返工和材料损失等费用。

五、工程验收和保修：

1.乙方应在项目完成后两天内通知甲方验收

1.在审批承诺书所涉及的内容时，委托方应认真审查项目的每一个细节，并在审批后签署或批准说明。如经确认有误，委托方承担全部责任和全部内容。

2.合同签订后，如有单方违约，一切责任由违约方承担。如任何一方需要变更本合同或其他特殊要求，须经双方协商同意。另行签订补充合同。

上一页1 2 3下一页

三、工程合同怎么写

建筑消防设施安装施工合同

甲方(建设单位):

乙方(安装施工单位):

根据《中华人民共和国防大学济合同法》和《山东省消防管理办法》的规定，结合本建筑消防设施的实际安装情况，双方经协商达成如下协议，共同遵守。

第一条建筑消防设施概况：

(1)建筑物名称：

(2)安装施工范围：

a集中报警系统B区域报警系统C自动喷水灭火系统

d哈龙灭火系统e二氧化碳灭火系统f泡沫灭火系统

g氮气灭火系统h蒸汽灭火系统I干粉灭火系统

消防系统

(3)开工日期：年月日。

竣工日期：年月日

第二条图纸和预算的交付

(1)甲方应在开工前十天向乙方提供三套经公安消防部门批准的设计图纸；

(2)乙方应在合同签订前十天向甲方提供预算报告。

第三条合同价格、拨款和结算

(一)合同价格(包括自动消防系统检测费):

(二)合同生效后物流日内，甲方应向乙方支付预付款：

(3)设备到达甲方时，甲方应向乙方支付设备款：

(4)消防设施验收前，甲方应向乙方支付进度款。

；验收合格后，甲方应向乙方支付进度款。保修期满后，甲方应支付余款。

第四条设备供应：

第五条双方的责任

(1)甲方：为乙方提供用水、用电设施和存放设备的场所；协调乙方与现场其他施工单位的合作关系；通知公安消防等相关部门参与验收，及时组织验收和付款。

(二)乙方应及时采购设备，严格按照操作规程进行施工，保证安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供相关竣工资料，参加竣工验收。

第6条图纸变更

设计图纸和施工图纸的原则不会改变。确需变更的，应当提前十五天书面通知对方，并经公安消防部门批准。

第七条验收和工程质量

(1)乙方应在竣工后10天内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方应在10天内组织验收；

(二)消防设施的安装质量以建筑自动消防系统的技术检验和公安消防部门的竣工验收为依据。

第八条保证

(1)保修内容：见安装施工范围；

(2)保修期：自验收之日起六个月；

(三)保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修合同。

第九条违约责任

(1)甲方的责任；

1、未提供场地、图纸资料、水电使用方便等。按合同规定，除工期顺延外，还应赔偿乙方因停工、窝工造成的实际损失；

:如果2、工程停止或延期施工，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方因停工、套料、倒运造成的损失和实际费用；

3、工程未经消防部门验收，提前使用。如果发现质量问题，你方应自行承担责任；

4、如果接受或p

向人民法院提起诉讼。

第十一条需要担保的，应当另行签订合同。

第十二条本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满时终止。

第十三条本合同一式两份，双方各执一份，一份送公安、消防、工商行政管理等有关部门。

第十四条其他

合同订立日期

甲方(盖章):乙方(盖章):

地址：地址：

法定代表人：

授权代理：授权代理人：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：

法医意见

经办人：法医机关(盖章)

年日

以上就是关于简单建筑施工合同的知识，后面我们会继续为大家整理关于简单工程施工合同协议的知识，希望能够帮助到大家！