工程的施工合同 工程施工合同

网上有很多关于工程的施工合同的知识，也有很多人为大家解答关于工程施工合同的问题，今天小编为大家整理了关于这方面的知识，让我们一起来看下吧!

内容导航：

一、工程的施工合同

一、工程的施工合同

项目建设合同范本

项目施工合同模式，合同可以最大程度的保证双方的利益，但是很多时候我们不知道如何签订一份合格的合同。毕竟很多人对这些知识接触很少。虽然有专业人士，但还是需要了解这些知识。我们来看看工程建设合同范本。

项目施工合同1

甲方：_ _ _ _ _ _ _ _(以下简称甲方)

乙方：_ _ _ _ _ _ _ _(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规，甲乙双方本着诚实守信、互惠互利、公平公正的原则，经友好协商，就施工相关事宜达成如下条款：

一、项目名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _

二、项目地点：_ _ _ _ _ _ _ _ _

三、项目：总建筑面积约_ _ _ _ _ _平方米(建筑)。

四、参赛时间：定于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年底前(以参赛通知为准)。

五、承包方式：材料、质量、安全、工期承包(图纸内所有内容)。本项目不得转包或分包。

六、合同内容：土建工程、水、电、暖安装工程、室外配套工程。

七、工期：自接到开工通知之日起至工程竣工验收合格之日止，有效工期为_ _ _ _ _ _ _ _。

八、工程质量：执行国家现行有关施工规范和验收标准，质量必须达到合格标准。

九、工程造价：本项目投资约为_ _ _ _ _ _ _ _元人民币。

十、结算方式和计价标准：

1、土建工程、装饰工程造价、安装工程造价的计价方法，按现行的《_____年建筑工程消耗量定额》、《_____年安装工程消耗量定额》和《_____建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸、设计变更通知和现场工作量签证文件结算.

3、工人单位工资：人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _元

4、施工措施费按取费标准的60%计算；

5、双方按规定分别缴费，双方积极努力享受最优惠的政策。

6、材料价格的确定：甲乙双方共同考察市场，确定材料的质量和价格，由乙方采购，甲方在施工现场对比材料数量，签署采购文件作为结算依据。

7、乙方在认可质量的前提下，同等方式优先使用甲方经营的材料。

10一、付款方式

1、本项目全部由乙方出资，在_ _ _ _ _ _ _ _ _个月后，甲方一次性还清本息。如到期不能清偿，甲方应按欠款总额的1%承担违约责任，乙方所建房地产可自行拍卖或向_ _ _ _ _ _ _人民法院起诉。利息从工程竣工验收结算后开始计算，按中国建设银行同期贷款基准利率计算。

2、工程竣工验收时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

10二、本协议项下履约保证金的支付和返还

1、本合同协议书签订之日起两天内，乙方应向甲方支付人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _元的履约保证金

2、协议签署及财务手续完成生效，甲方将对乙方公司(公司、工地等)进行检查。).甲方验收完成并通过后，甲方将起草招标文件并与招标机构签订合同，经双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

3、当工程的主体部分I

3、根据乙方提供的进度报告和相关合同进行监督、检查和验收。

4、负责协调施工过程中的各种外界干扰。

5、配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保乙方施工不受影响。

6、施工期间如有变更，应提前五天向乙方发出变更通知。

10四、乙方的责任和义务

1、参与图纸会审、技术交底，组织施工队伍和施工机械并制定施工进度计划。

2、根据甲方提供的施工图纸和甲方发出的变更通知进行施工.

3、负责收集、整理、保管各种技术资料，并在工程竣工后一个月内移交给甲方。

4、落实各项管理措施，执行甲方各项管理制度，严格遵守各项安全操作规程，防火防盗，确保安全文明施工。

5、施工中因管理不善造成的各类安全质量事故由乙方承担，并承担一切经济赔偿和损失。

6、见证取样的材料，如钢材、承重砖、防水材料等，进场前必须经相关部门检测，检验合格后方可采购。

7、根据施工现场平面布置，设置临建，堆放材料，做到文明施工。

8、乙方必须参加公开招标，同等条件保证乙方中标。

10五、违约责任

(1)因履行本协议而产生的任何争议应由双方协商解决。协商不成的，依法向市人民法院提起诉讼。

(2)如乙方因自身实力无法承担施工所需的预付款，影响工程进度和质量，一切经济损失由乙方承担.停工一个月以上的，按工程总额的1%追究违约责任。超过三个月，甲方有权安排其他公司接手施工。

(3)本协议与正在签订的合同具有同等法律效力。

10六、本协议作为原《建设工程施工合同》的附件，一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字并加盖合同专用章之日起生效。

甲方：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _乙方：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

法定代表人：_ _ _ _ _ _ _法定代表人：_ _ _ _ _ _ _ _

地址：_ _ _ _ _ _ _ _地址：_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

项目施工合同二

雇主：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

承包商：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程的施工事宜达成一致意见，订立本合同。

一、项目概述

1、项目名称_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _；

2、项目地点_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _；

3、项目内容_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

二、施工期

1、承包人应按照发包人要求的期限完成全部工作。

开工日期_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

完工日期_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

合同期的总日历天数为_ _ _ _ _ _。

2、工期奖惩：本工程经业主验收后竣工。分包商如未能按上述期限完成工程，每延期一天将被罚款元。

3、有下列情形之一的，经发包人签证，工期可以顺延。

(1)由于发包人原因开工。

(2)工程量大幅增加。

(3)不可抗力。

(4)发包人同意工期顺延的其他情形。

除上述原因外，如果项目

4、承包人在施工过程中必须接受发包人的管理，并及时办理质检手续。承包人应按国家竣工验收的有关规定，向发包人代表提供完整的过程检验资料。

5、如果质量达不到约定的标准，发包人将罚承包人全部费用。

四、处理结算和工程付款

1、结算方式：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _；

(1)承包方式：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(2)估价方法：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _；

(3)合同价格(大写):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _；

(4)结算方式：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _；

2、工程款：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

五、材料供应和设备管理

1、所有材料应由承包商购买，并经业主批准后使用。

2、承包商应提供机械设备。

六、雇主的责任

1、负责办理相关施工手续。

2、审核承包商编制的施工方案、各种技术资料和工程预决算。

3、提供施工图套。

4、负责组织工程设计交底和图纸会审。

5、业主任命同志为现场代表。

七、承包商的责任

1、承包商必须配备现场管理团队，以确保工程进度和质量。

2、遵守业主的质量、技术、安全、文明施工管理制度，接受业主代表的指挥、检查和监督。

3、在本合同生效后天内编制施工计划，提交业主审查，并按施工计划组织施工。

4、做好施工原始记录，按业主要求的工程资料样式和填写方法收集施工技术资料，并向业主提供2套。

当前位置承包商任命同志作为现场代表。

八、安全生产与文明施工

1、承包人应指定专人管理施工用电和施工机械，并加强使用过程中的检查，确保使用安全。

2、承包商必须按照文明施工的要求组织施工，并使施工现场干净整洁。

3、施工期间，承包商应采取严格的安全措施，禁止高空抛掷物体。

4、施工中如发生人身和设备事故，承包人应负责处理一切费用和善后问题，并承担由此给发包人造成的经济损失。

九、其他

字体本合同经双方签字盖章后生效。

2、合同号：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

(1)本合同正本一式两份，两份具有同等效力，发包人和承包人各执一份。

(2)本合同副本(发包人和承包人各持份)。

甲方(公章):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _乙方(公章):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _乙方

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

项目施工合同3

甲方：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _乙方：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

一、项目名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

二、项目内容及数量：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

三、工程总造价：大写(元整)

四、工程质量标准：乙方应根据甲方提供的_ _ _ _ _ _ _ _ _施工设计图纸进行施工，施工必须符合《村级组织及活动场所建设技术规范》标准，本工程要求合格。

五、约定工期：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

九、保修期(一年)本项目的保修期为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年

十、本合同经双方接受并签字后生效，所有款项结清后，本合同自动失效。

10一、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方(公章)_ _ _ _ _ _ _ _乙方(公章)_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

以上就是关于工程的施工合同的知识，后面我们会继续为大家整理关于工程施工合同的知识，希望能够帮助到大家！